■●ㆍ그러나 대법원의 판단은 달랐어요. 대법원은 이 사건과 같은 '장기계속공사'에서는 전체적인 총괄계약보다 각 차수별로 체결된 계약이

[나 춘성]

■●ㆍ

그러나 대법원의 판단은 달랐어요. 대법원은 이 사건과 같은 '장기계속공사'에서는 전체적인 총괄계약보다 각 차수별로 체결된 계약이 구속력을 가진다고 보았어요. 추가 공사비 청구는 해당 차수별 공사 대가를 받기 전에 해야 하는데, 2심이 이 점을 제대로 살피지 않았다고 지적하며 사건을 다시 돌려보냈죠. 결국 파기환송심(

74억 원 배상 판결, 대법원에서 뒤집힌 까닭 | 로톡

https://naver.me/Gjy1dLhn

공사 연장 간접비, 떼인 돈이 된 사연 | 로톡

https://naver.me/Gy3oXCNL

판례 > 대법원 2018다225005 | 사법정보공개포털

https://naver.me/5c8CwwCq

공사 연장 간접비, 떼인 돈이 된 사연 | 로톡

https://naver.me/Gy3oXCNL

판례 > 대법원 2019다267679 | 사법정보공개포털

https://naver.me/xtNYTYzc

판례 > 대법원 2019다267679 | 사법정보공개포털

https://naver.me/xtNYTYzc

조달청

https://naver.me/FE3zKRgE

건설업계 "국가계약법 개정 시급" 한목소리

https://naver.me/5FDK3mE7

"공기연장 미지급 소송 260건, 소송액만 1.2조... 규정미비 탓"

https://naver.me/FvTHKF2m

"공기연장 미지급 소송 260건, 소송액만 1.2조... 규정미비 탓"

https://naver.me/FvTHKF2m

공사지연으로 인한 간접비 손해배상청구 사례

출처 : 오랜 경력.. | 블로그

https://naver.me/x0OZMhWL

공사기간 연장 간접공사비 분쟁의 핵심 판례 소개

출처 : 한국건설안.. | 블로그

https://naver.me/GO6DuIUa

장기계속공사 연차별 계약 공사기간 연장 간접비 청구 기준 - 판례 검색

https://naver.me/551J1LIk